引論：我們為您整理了13篇房屋裝修施工合同范文，供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源，期望它們能夠激發您的創作靈感，讓您的文章更具深度。

篇1

按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

第一條工程概況

1.1工程名稱：_________.

1.2工程地點：_________.

1.3承包范圍：_________.

1.4承包方式：_________.

1.5工期：本工程自_____年______月______日開工，于______年______月_____日竣工。

1.6工程質量：_________.

1.7合同價款（人民幣大寫）：_________.

第二條甲方工作

2.1開工前_________天，向乙方提供經確認的施工圖紙做法說明_________份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

2.2指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

2.3委托監理公司進行工程監理，監理公司任命為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方_________份。

2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

第三條乙方工作

3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

3.2指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

第四條關于工期的約定

4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

第五條關于工程質量及驗收的約定

5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》（JGJ73-91）、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（GBJ300_88）等國家制訂的施工及驗收為質量評定驗收標準。

5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔得驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

5.5由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

5.6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

第六條關于工程價款及結算的約定

6.1雙方商定本合同價款采用第_________種：

（1）固定價格。

（2）固定價格加_________%包干風險系數計算。包干風險包括內容。

（3）可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

6.2本合同生效后，甲方分_________次，按約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_____天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在

_____天內，結清尾款。

第七條關于材料供應的約定

7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備（見附表一），應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

7.2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

第八條有關安全生產和防火的約定

8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規、規范。

8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

第九條獎勵和違約責任

9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_________%支付滯納金。

篇2

一、概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2、裝飾施工地點：_________區（縣）_________路_________弄（村）_________號_________樓_________室。

3、住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

5、承包方式：_________（包工包料、清包工、部分承包）。

6、總價款：￥_________元，大寫（人民幣）：_________其中：材料費：_________，人工費：_________；管理費：_________，設計費：_________；垃圾清運費：_________，稅金（3.41％）：_________；其他費用：_________。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7、工期：自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工，工期_________天。

二、關于材料供應的約定：

1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

篇3

第一部分　協議書

發包人(全稱)：_________

承包人(全稱)：_________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：_________

工程地點：_________

資金來源：_________

工程內容及性質：_________

工程立項批準文號：_________

群體工程應附承包人承攬工程項日一覽表(附件一)

二、工程承包范圍及方式

承包范圍：_________

承包方式：_________

三、合同工期

開工日期：_________　竣工日期：_________

合同工期總日歷天數：_________天。

四、質量標準

工程質量標準：_________

五、合同價款 ￥_________元

金額大寫：_________元(人民幣)

六、合同文件的組成

本合同組成文件包括：

(　)本合同協議書

(　)中標通知書

(　)投標書及其附件

(　)本合同合同條款

(　)標準、規范及有關技術文件

(　)圖紙及作法說明

(　)工程量清單

(　)工程報價單或預算書

雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：______年_______月______日

合同訂立地點：_________

雙方約定本合同自_________生效。

第二部　分合同條款

第1條　詞語定義

下列詞語除雙方另有約定、補充、修改外，應具有本條所賦予的定義：

1-1　合同條款：指發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款。

1-2　發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1-3　承包人：指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1-4　項目經理：指承包人在合同條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

1-5　設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1-6　監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1-7　工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在合同條款中約定。

1-8　工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。

1-9　合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

1-10　追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

1-11　費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

1-12　工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

1-13　開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1-14　竣工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

1-15　圖紙及作法說明：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，用以滿足承包人施工需要的所有圖紙及作法說明(包括原工程竣工圖及供本工程使用的施工圖及相應文字說明)。

1-16　施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

1-17　書面形式;指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

1-18　違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

1-19　索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

1-20　不可抗力：指不能預見，不能避免并不能克服的影響本合同履行的客觀情況。

1-21 　小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。

第2條　合同文件及解釋順序

2-1　本合同文件相互解釋、互為說明。雙方約定組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

(　)本合同協議書

(　)中標通知書

(　)投標書及其附件

(　)本合同合同條款

(　)標準、規范及有關技術文件

(　)圖紙及作法說明

(　)工程量清單

(　)工程報價單或預算書

2-2　當合同文件內容含糊不清或不一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由雙方協商解決。實行監理的工程可請監理工程師做出解釋。協商不成或不同意監理工程師做出的解釋，按本合同條款第16-6款的約定處理。

第3條　語言文字及運用的法律、法規、標準和規范

3-1　本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。

3-2　國家法律、法規、部門規章及本市地方性法規和相關規定對本合同具有約束力;國家標準、規范和本市有關部門頒發的標準和規范適用于本工程。結合本工程特點，需進一步明示的法律、法規、標準、規范及相關規定的有：_________

3-3　國內沒有相關標準、規范的部分：_________

應由發包人在_________日內，提出技術要求;承包人在_________日內按發包人要求提出施工工藝，經發包人認可后執行。發包人要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

第4條　工程師及項目經理

4-1　發包人委托_________對本工程進行工程監理，監理工程師姓名_________職務_________，其職權主要內容：_________發包人應在實施監理前將受委托的監理單位及監理工程師等詳細內容和權限以書面形式通知承包人。

4-2　發包人派駐施工場地的工程師姓名：_________職務：_________ (1)本工程如實行監理，發包人派駐工程師的職權不得與監理工程師交叉，其具體職權：_________(2)本工程如不實行監理，發包人派駐的工程師應負責本合同全面履行。

4-3　承包人委派施工場地的項目經理姓名：_________職務：_________

4-4　項目經理具體職權：_________

第5條　發包人工作

5-1　在開工前_________天，向承包人提供圖紙及作法說明_________份，組織設計單位和承包人對圖紙及作法說明進行技術交底。如使用國外圖紙的，其翻譯等費用由發包人承擔。

5-2　在開工前_________天，全部騰空或部分騰空被修繕或裝修的房屋，清除施工場地內各種障礙物，對只能部分騰空的房屋或施工場地滯留的家具、設備、陳設及其他物品采取保護措施。提供施工場地及施工通道的范圍：_________

5-3　向承包人提供地質和各種管線資料，并保證其真實性。

5-4　協調處理保護周圍建筑物及裝修、設備及設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

5-5　負責辦理施工所涉及的各種申請、批件手續，向承包方提供施工所需水、電、氣、電訊設備等，并說明使用注意事項及其他要求。

5-6　協調做好施工場地保衛、消防、垃圾處理工作，協調好周圍鄰里關系，并承擔相應費用。

5-7　結構修繕或設備及設備管線更新改造工程應有相應的圖紙及作法說明，并報有關部門審批。非結構修繕或設備及設備管線更新改造工程，如需拆改原建筑結構、設備及設備管線，應向有關部門辦理審批手續。

5-8　發包人應完成5-2、5-3、5-4、5-5、5-6、5-7各項工作或其他工作，發包人可將其部分工作委托承包人辦理，其具體內容：_________并承擔相應費用。

5-9　發包人對工程質量、進度進行驗收和檢查，按約定撥付工程款，辦理竣工驗收結算和其他各項事宜。

第6條　承包人工作

6-1　承包人按雙方約定的時間參加圖紙及作法說明交底，擬定施工組織設計和進度計劃，交工程師審定。

6-2　嚴格按照標準、規范、圖紙及作法說明、安全操作規程、消防安全規定、環保規定認真組織施工，做好施工場地安全、保衛、消防、清潔工作;做好質量驗收記錄;參加竣工驗收;編制工程結算。

6-3　按照有關規定，妥善保護好周圍建筑物、設備及設備管線、古樹名木及施工場地內不易移動的家具、設備、陳設不受損壞。處理好因施工帶來的擾民問題及周圍單位、住戶關系。

6-4　不得超出圖紙及作法說明的規定，隨意拆改原建筑結構或設備及設備管線。

6-5　工程竣工未交付發包人之前，負責對施工場地原有建筑物及家具、設備、陳設和成品的保護工作。

6-6　凡因承包人原因，違反6-2、6-3、6-4、6-5款的規定，造成損壞和罰款等費用，均由承包人承擔。

6-7　協助發包人完成5-8款約定的其他各項工作。

第7條　施工進度與工期

7-1　承包人向工程師提供施工組織設計和工程進度計劃內容和時間：_________，工程師在收到后_________天內予以確認或提出修改意見。逾期不能確認或提出修改意見視為同意。承包人按照經確認的施工組織設計和工程進度計劃組織施工。因發包人原因導致工程不能按期開工，工期順延，并由承包人承擔相應責任，給承包人造成損失的，由發包人承擔承包人的損失。因承包人原因，不能按期開工，應以書面形式向工程師提出延期開工的理由和申請，工程師應在48小時以內給予答復，在規定時間內未作答復視為同意延期開工申請，工程師不同意的，工期不予順延。

7-2　工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后48小時內提出處理意見，承包人應按照工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。在實施工程師的處理意見后，可以書面形式提出復工要求。工程師應在48小時以內給予答復。在規定的時間內未作出答復，承包人可以自行復工，因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，工期順延;因承包人原因造成停工，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

7-3　因發包人未按合同約定履行義務或因設計變更增加工程量，非承包人原因停水、停電、停氣7天內累計超過8小時，以及不可抗力等致使工程不能正常進行造成停工，工期延誤的，經工程師認定，工期順延。

7-4　承包人應按協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。因承包人原因不能按時竣工的，應承擔違約責任。發包人要求提前竣工的，雙方另行簽訂提前竣工協議，支付承包人提前竣工的合同價款并為提前竣工創造條件。

第8條　質量檢驗與隱蔽工程驗收

8-1　工程質量應達到協議書約定的標準，質量評定標準以國家或行業質量評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到協議書的質量標準，承包人承擔違約責任。雙方約定在制作樣板及樣板間，作為質量評定驗收實物依據。樣板及樣板間應按圖紙及作法說明要求制作，經工程師驗收合格后雙方共同封存，其制作費用由發包人承擔。

8-2　雙方約定該隱蔽工程或中間驗收部位_________對隱蔽工程和中間驗收部位達到驗收條件時，承包人在自檢之后的48小時內通知工程師組織驗收。承包人準備驗收記錄，驗收合格并由工程師在驗收記錄上簽字后，承包人可以隱蔽和繼續施工。工程師未提出延期要求不按時驗收，承包人可以自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

8-3　承包人應按照標準、規范、圖紙及作法說明，樣板間以及工程師依據合同發出的指令，隨時接受工程師檢查，并為檢查提供便利條件。

8-4　凡工程質量達不到協議書標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除或重新施工，承包人應按工程師要求拆除或重新施工，直到符合約定的標準。因承包人原因造成質量達不到約定的標準(含隱蔽工程復檢部分)，承包人應承擔因此而發生的拆除、剝離、開孔、返修、重做的費用，工期不予順延。

8-5　凡因發包人提供的材料不合格、工程師指令失誤，而造成工程質量達不到約定標準，或隱蔽工程要求復檢仍為合格的，所發生的費用由發包人承擔，并賠償承包人損失，工期順延。

8-6　雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及由此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任的，由雙方根據其責任分別承擔。

第9條　試車

9-1　雙方約定需要試車的內容及范圍應與承包工程范圍相一致。具體內容范圍及費用計算：_________

9-2　設備維修、拆改、安裝工程具備單機無負荷試車條件，由承包人組織試車。具備無負荷聯動試車條件的，由發包人組織試車。凡具備試車條件的，組織試車一方應在試車前48小時以書面形式通知對方，并共同為試車提供便利條件。試車合格后，在試車記錄上共同簽字。在規定時間內未能按時參加試車的一方應承認試車記錄。

9-3　因設計原因或因發包人負責采購的原因，致使試車達不到驗收要求，應該修改設計或重新購置設備。承包人協助拆除或重新施工，但發包人應承擔追加合同價款，工期相應順延。

9-4　因承包人施工原因或因承包人負責采購設備原因，致使試車達不到驗收要求的，由承包人負責重新施工或購置設備的各項費用，工期不予順延。

9-5　工程師在試車后不在試車記錄上簽字，試車結束后24小時，視為工程師已認可試車記錄，承包人可繼續施工或辦理竣工手續。

第10條　安全生產

10-1　發包人提供的圖紙及作法說明應符合國家有關安全和防火規范要求，并對其在施工場地的相關人員進行安全教育。凡因發包人原因違反安全及防火規范，導致發生安全或火災事故的;發包人應承擔責任及發生的費用。并賠償承包人的損失。

10-2　承包人應當嚴格遵守安全生產的有關管理規定，嚴格按照安全生產及防火規范組織施工，做好現場設備管線、通道等防護圍欄，在危險地段安裝警示牌或警示燈，隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查。在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段、有放射毒害環境、不停止使用建筑以及在臨街交通要道附近施工的，施工前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可后實施，防護措施費用由發包人承擔。凡因承包人原因導致發生安全或火災事故的，承包人應承擔責任及所發生的費用，并賠償發包人的損失。

10-3　發生重大傷亡事故及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔費用。雙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

第11條　材料設備供應

11-1　雙方約定本工程由發包人供應的材料、設備(見附件二)，凡由發包人供應的材料、設備，應按附件二規定的材料名稱、規格型號、單位、數量、單價、供應時間、送達地點的要求進行，并提品合格證書。承包人應積極配合發包人做好材料的驗收、試驗和保管工作，發包人支付保管和試驗費用，費用的計算：_________凡因發包人提供的材料不符合附件二規定或質量不合格所造成的各種損失和費用由發包人承擔。

11-2　凡由承包人負責采購和供應的材料、設備，應符合質量和設計要求，并提品合格證書。因承包人供應的材料、設備質量不合格或不符合設計要求，給工程造成損失的，承包人應承擔責任。

11-3　雙方約定，任何一方提供下列材料_________應提供材料的樣品或樣本，經雙方驗收后共同封存，做為材料供應和竣工驗收的實物標準。凡材料不符合樣品或樣本的，由供貨方承擔資任。

11-4　由承包人負責采購的材料設備，發包人不得指定生產廠或供應商。

第12條　合同價款與交付

12-1　實行招標的工程合同價款由發包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定，非招標工程的合同價款由發包人承包人依據工程預算書在協議書內約定。

12-2　雙方約定，本合同價款采用_________方式確定。

(1)固定價格合同。合同價款中包括風險范圍及計算方法：_________在約定的風險范圍內，合同價款不再調整。風險范圍以外的合同價款調整方法：_________

(2)可調價合同。合同價款調整原因包括有法律、法規和國家有關政策變化的影響;北京市房屋修繕工程定額管理處公布的價格調整;7天內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;雙方約定的其他調整原因等。雙方約定具體調整因素及調整方法：_________

(3)成本加酬金合同。成本加酬金合同計算方法：_________

12-3　本合同生效后，發包人分_________次按下表支付工程價款，尾款待工程結算時一次支付。

第13條　工程變更

13-1　因發包人原因，需要對圖紙及作法說明，工程量進行變更的，工程師應以書面形式通知承包人。承包人應按照工程師的通知及要求進行相應變更。因變更導致合同價款增減及給承包人造成的損失，由發包人承擔，工期順延。

13-2　承包人不得對圖紙及作法說明進行變更，因承包人擅自變更所發生的費用和由此導致發包人直接損失，由承包人承擔。工期不予順延。承包人提出合理化建議涉及的設計、材料作法和設備變更，須經工程師同意。未經工程師同意而擅自變更的，應承擔相應費用，并賠償發包人損失。

13-3　工程發生設計變更，雙方均應積極辦理變更洽商手續，并應按變更洽商履行合同。

13-4　承包人在設計變更確認后14天內，對涉及合同價款變更內容提出工程價款變更報告，報經工程師確認，工程師在收到變更合同價款報告后14天內給予確認或提出處理意見，在規定時間內無正當理由不確認或沒提出處理意見，視為同意變更價款。

第14條　工程驗收與結算

14-1　工程具備驗收條件，承包人按國家和本市有關竣工驗收規定，向發包人提供完整的竣工資料的內容及時間

14-2　發包人在收到竣工驗收報告后14天內組織驗收，并在驗收后7天內給予確認或提出修改意見，承包人按要求修改，并承擔因自身原因造成的修改費用。發包人未在規定的時間內組織驗收或驗收后7天內未提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可，并承擔工程保管及一切意外損失責任。

14-3　竣工驗收日期以驗收通過的日期或承包人按發包人要求修改后通過竣工驗收日期為準。因特殊原因，雙方約定或發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項協議。

14-4　工程未經驗收或竣工驗收未通過的，承包人不得交工，發包人不得使用。因發包人強行使用致使工程發生質量問題及對建筑物造成的損壞及其他問題由發包人承擔。

14-5　工程竣工驗收報告經發包人認可后14天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及結算資料。雙方按照協議書約定的合同價款及在合同條款中約定的合同價款調整內容進行竣工結算。

14-6　發包人在收到竣工結算報告后14天內進行核實或提出修改意見。發包人確認竣工報告后，應通知經辦銀行向承包人支付竣工結算款。承包人在收到竣工結算款后7天內將竣工工程交付發包人。發包人在規定時間內無正當理由不支付工程竣工結算款的，從第15天起按承包人同期向銀行貸款利率支付拖欠工程款利息，并承擔違約責任。

14-7　工程竣工驗收報告經發包人認可后14天內，承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及資料，造成工程竣工結算不能正常進行或不能支付竣工結算款，發包人要求交付工程的，承包人應當交付，沒有要求交付的，承包人應當承擔保管費用。

14-8　雙方對竣工結算有爭議的，按本合同條款第16-6款的約定處理。

第15條　質量保修

15-1　承包人按照法律、法規、部門規章和本市關于質量保修的規定;對已交付工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

15-2　雙方約定在竣工驗收前簽訂工程保修書的時間和要求：工程保修書(附件三)作為本合同附件。

第16條　違約責任、索賠和爭議解決方式

16-1　發包人未按約定撥付工程款和工程結算款，應承擔的違約責任：_________

雙方還約定發包人應承擔的其他違約責任：_________

16-2　承包人未按本合同約定按時竣工或未達到質量標準，應承擔的違約責任：_________

雙方還約定承包人應承擔的其他違約責任：_________

16-3　一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方除承擔違約責任外仍應繼續履行合同。

16-4　當一方向另一方提出索賠時，要有正當的理由和索賠證據。

16-5　當索賠事件發生后14天內，提出索賠一方向對方提出索賠意見及要求延長工期或經濟損失賠償報告及相關資料。對方在收到索賠報告后14天內給予答復或要求進一步補充證據，在規定時向內未作答復或進一步提出要求，視為索賠已經認可。

16-6　發包人承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或和解、調解不成的，雙方約定同意采用以下其中第_________種方式解決爭議。(1)提請北京仲裁委員會仲裁。(2)提請_________仲裁委員會仲裁。(3)向_________ 人民法院提起訴訟。

16-7　發生爭議后，除非出現單方違約導致合同無法履行、雙方協議停止施工、調解要求停止施工且雙方接受、仲裁機構或法院要求停止施工的情況外，雙方都應繼續履行合同。

第17條　合同解除

17-1　發包人承包人協商一致，可以解除合同。17-2　發包人未按約定支付工程款，停止施工超過56天，承包人有權解除合同。17-3　承包人將工程全部轉包給他人或肢解以后以分包名義轉包給他人，發包人有權解除合同。

17-4　有下列情形之一的，發包人承包人可以解除合同。(1)雙方約定，結合本工程特點，發生不可抗力致使合同無法履行;(2)因一方違約致使合同無法履行;(3)雙方約定，其他導致合同解除的原因

17-5　一方依據合同約定要求解除合同，應以書面形式向對方發出解除合同通知，并在發出通知前7天告知對方，通知到達時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同條款第16-6款的約定處理。

17-6　合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按發包人要求將自有機械和人員撤出施工場地，發包人應為撤出提供便利條件，支付以上費用，并按合同約定支付已完工程款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同。不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

17-7　合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

第18條　不可抗力

18-1　雙方結合本工程對于不可抗力的約定：_________

18-2　不可抗力事件發生后，承包人應立即通知工程師，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人采取措施。工程師認為應當暫停施工的，承包人應暫停施工。不可抗力事件結束后48小時內承包人向工程師通報受災情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，承包人應當每隔7天向工程師報告一次受災情況。不可抗力事件結束后14天內，承包人向工程師提交情理和修復費用的正式報告及有關資料。

18-3　因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：_________(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備損害，由發包人承擔;(2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用; (3)承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔;(4)停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔; (5)工程所需清理、修復費用，由發包人承擔;(6)延誤的工期相應順延。

18-4　因合同一方遲延履行合同后發生的不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

第19條　補充條款

雙方根據有關法律、行政法規規定，結合本工程實際，經協商一致后，對本合同條款內容做進一步具體化約定，并修改、完善、補充條款如下：

第20條　合同終止

20-1　除本合同條款第15條以外，雙方履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢，承包人向發包人交付竣工工程后，本合同即告終止。

20-2　合同權利義務終止后，雙方應當遵循誠實信用的原則、履行通知、協助、保密等義務。

第21條　合同份數

21-1　本合同正本兩份，具有同等效力，由雙方分別保存一份。

21-2　本合同副本共_________份，發包人保存副本_________份，承包人保存副本_________份。

發包人：(公章)　 承包人：(公章)

住所：_________　住所：_________

法定代表人：_________　 法定代表人：_________

委托人：_________　 委托人：_________

電話：_________ 電話：_________

傳真：_________ 傳真：_________

篇4

承包人名稱

合同編號

北京市工商行政管理局北京市國土資源和房屋管理局二一年八月

────────────────────────────────────────

││

││

││

││

││

││

││

│（貼印花稅票處）│

││

││

││

││

││

────────────────────────────────────────

根據京國土房管房字［XX］767號文規定，本合同文本（甲種本）適用于在本市行政區域內工程造價在150萬元以上的，已驗收并交付使用的各類房屋建筑物、構筑物及其附屬設備的修繕、養護、加固、拆改、翻建、安裝；按傳統作法的文物古建筑的修繕、復建、遷建等，以及隨同上述各項工程同時進行的裝修工程或單純進行二次或多次裝修工程，但屬原工程保修范圍的內容及家庭居室裝修工程除外。

第一部分協議書

發包人（全稱）：承包人（全稱）：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本房屋建筑修繕及裝修工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：____________________________________________

工程地點：____________________________________________

資金來源：____________________________________________

工程內容及性質：______________________________________

工程立項批準文號：____________________________________

群體工程應附承包人承攬工程項日一覽表（附件一）

二、工程承包范圍及方式

承包范圍：承包方式：

三、合同工期

開工日期：　 竣工日期：合同工期總日歷天數： 天。

四、質量標準

工程質量標準：

五、合同價款￥ 元

金額大寫：　 元（人民幣）

六、合同文件的組成

本合同組成文件包括：

（　）本合同協議書

（　）中標通知書

（　）投標書及其附件

（　）本合同合同條款

（　）標準、規范及有關技術文件

（　）圖紙及作法說明

（　）工程量清單

（　）工程報價單或預算書

雙方就本工程簽訂的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《合同條款》分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應支付的款項。

十、合同生效.

合同訂立時間：　年　月　日

合同訂立地點：

雙方約定本合同自生效。

發包人：（公章） 承包人：（公章）

住所：　 住所：

法定代表人： 法定代表人：

委托人： 委托人：

電話：　 電話：

傳真：　 傳真：

開戶銀行：　 開戶銀行：

賬號：　 賬號：

郵政編碼：　 郵政編碼：

第二部分合同條款

一、詞語定義及合同文件

第1條　詞語定義下列詞語除雙方另有約定、補充、修改外，應具有本條所賦予的定義：

1．1　合同條款：指發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款。

1．2　發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1．3　承包人：指在協議書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1．4　項目經理：指承包人在合同條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

1．5　設計單位：指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1．6　監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1．7　工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在合同條款中約定。

1．8　工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。

1．9　合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

1．10　追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

1．11　費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

1．12　工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數（包括法定節假日）計算的承包天數。

1．13　開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1．14　竣工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

1．15　圖紙及作法說明：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，用以滿足承包人施工需要的所有圖紙及作法說明（包括原工程竣工圖及供本工程使用的施工圖及相應文字說明）。

1．16　施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

1．17　書面形式；指合同書、信件和數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。

1．18　違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

1．19　索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。

1．20　不可抗力：指不能預見，不能避免并不能克服的影響本合同履行的客觀情況。

1．21　小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最后一天是休息日或其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最后一天，但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。

第2條　合同文件及解釋順序

2．1　本合同文件相互解釋、互為說明。雙方約定組成本合同的文件及優先解釋順序如下；（　）本合同協議書（　）中標通知書（　）投標書及其附件（　）本合同合同條款（　）標準、規范及有關技術文件（　）圖紙及作法說明（　）工程量清單（　）工程報價單或預算書

2．2　當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人與承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本合同條款第39條的約定處理。

第3條　合同文件使用的語言文字，適用的法律、標準及規范

3．1　本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明（如碗需使用其他語言文字時雙方另行商定）。

3．2　本合同文件適用的法律、法規；國家的法律、行政法規、部門規章和本市地方性法規及相關規定對本合同具有約束力。結合本工程特點，需進一步明示的法律、行政法規、部門規章和本市地方法規及有關規定：

3．3　適用的標準、規范：國家和本市有關房屋修繕及房屋建筑的標準和規范適用于本工程。結合本工程特點，雙方商定需進一步明示的標準和規范：

（1）國家標準、規范：

（2）行業標準、規范：

（3）地方性標準、規范：

3．4　國內沒有相應標準、規范的部分有：應由發包人在　日內向承包人提出施工技術要求，承包人在　 日內按要求提出施工工藝，經發包人認可后執行。發包人要求使用國外標準、規范的，應負責提供中文譯本。購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝所發生的費用，應由發包人承擔。

第4條　圖紙及作法說明

4．1　發包人向承包人提供的圖紙及作法說明內容、時間及套數：承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為復制，復制費用由承包人承擔。

4．2　發包人對圖紙及作法說明的保密要求因采取保密措施所發生的費用　 元，由發包人承擔。承包人應在約定的保密期限內履行保密義務，若違反約定并有確鑿證據證明屬承包人泄密而給發包人造成損失的，承包人應承擔一切損失賠償。

4．3　承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙及作法說明轉給第三人。工程質量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙及作法說明外，應將全部圖紙及作法說明退還給發包人。　4．4　使用國外圖紙的要求及費用的承擔：

4．5　承包人應在施工場地保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

二、雙方的一般權利和義務

第5條　工程師

5．1　發包人委托　對本工程進行監理，監理單位委派的監理工程師性名： 職務： 其職權主要內容：發包人在實施監理前應將委托監理的單位名稱、監理內容和權限以書面形式通知承包人。

5．2　在合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同條款第39條的約定處理。

5．3　發包人派駐施工場地的工程師姓名：職務：

（1）本工程如實行監理，發包人派駐工程師的職權不得與監理工程師交叉，其具體職權：

（2）本工程如不實行監理，發包人派駐的工程師應負責本合同的全面履行。

第6條　工程師的委派和指令

6．1　工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

6．2　工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔。延誤的工期相應順延。

本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。

6．3　工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

6．4　如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，后任工程師繼續行使合同文件約定的前任工程師的職權，履行前任工程師的義務。

第7條　項目經理

7．1　承包人委派的項目經理的姓名：________ 職務：________

7．2　承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字后送交工程師，工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

7．3　項目經理按發包人認可的施工組織設計（施工方案）和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三人的，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在承包人的，由承包人承擔費用，不順延工期。

7．4　承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，并征得發包人同意。后任項目經理繼續行使合同文件約定的前任項目經理職權，履行前任項目經理的義務。

7．5　發包人可以與承包人協商，建議更換其認為不稱職的項目經理。

第8條　發包人工作

8．1　發包人按雙方約定的內容和時間完成以下工作：

（1）對需要而且可以騰空的建筑物，應在開工前______天將影響施工的障礙物清理完畢。對建筑物內確屬不易騰空的設備、家具、陳設等采取相應遮蓋保護措施；

（2）向承包人提供出供施工期間施工場地及施工通道的范圍、要求及時間：

（3）向承包人提供施工所需水、電、煤氣、熱力、通訊等設備管線的時間、規格、地點及使用要求：

（4）向承包人提供施工場地地質和各種管線資料的時間及內容：并對資料真實性負責；

（5）由發包人辦理的施工許可證及其他所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷交通等批準手續的名稱和時間：

（6）提供確定水準點和座標控制點，并以書面形式交給承包人，進行現場交驗的時間：

（7）組織設計單位和承包人對圖紙及作法說明進行設計交底的時間：

（8）協調施工場地與周圍建筑物、構筑物（含文物保護建筑）、古樹名木和其他設備管線的保護及與毗鄰的其他單位關系，并負責支付相應費用：

（9）協調施工場地內不同施工單位之間的關系的要求：

（10）雙方約定由發包人應完成的其他工作：

8．2　屬發包人應完成8．1款的工作，發包人可將其部分工作委托承包人辦理的內容：并承擔相應費用。

8．3　發包人未能履行8．1款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，發包人賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

第9條　承包人工作

篇5

            （97）質監總站第109號  一九九七年九月二十五日

各區、縣建委，各施工企業，各建設（開發）、監理單位，各監督站：

    現將《北京市公共建筑工程實行初裝修質量核定規定（試行）》印發給你們，請認真貫徹執行，并將執行中的問題及時函告我們。

    特此通知

                  北京市公共建筑工程實行初裝修質量核定規定（試行）

    第一條  為了加強公共建筑工程質量管理和監督，依據國家和本市有關法規、標準和《北京市建設工程竣工質量核定辦法（試行）》，制定本規定。

    第二條  公共建筑工程實行初裝修質量核定，是指公共建筑單位工程中商場、娛樂廳、會議廳、寫字間、客房等，按合同和設計文件規定范圍以內的墻面、樓（地）面、吊頂、內門窗等部位完成初步裝修項目，符合規范要求和質量標準，經建設（監理）、設計、施工單位驗收合格后，由工程質量監督機構實施初裝修核定。

    第三條  凡在本市行政區域內進行建設的實行初裝修質量核定的公共建筑工程，均應執行本規定。

    未實行初裝修的公共建筑工程，仍按《北京市建設工程竣工質量核定辦法（試行）》對單位工程竣工質量進行核定。

    第四條  公共建筑工程實行初裝修質量核定的工程中，屋面工程、外墻飾面、樓內公共活動場所及公用設施等均應按設計文件和合同規定的內容，完成全部裝修工程，達到使用條件。

    第五條  公共建筑工程初裝修項目，應在設計文件和施工承包合同中明確規定。

    公共建筑工程實行初裝修的部位和項目應達到下列要求：

    一、樓（地）面工程的初裝修，應完成地面基層；有防水要求的地面，應按規定進行蓄水試驗。

    二、頂棚工程中按設計文件規定，完成初裝修項目的內容。吊頂施工及吊頂內的電氣安裝工程、通風空調安裝工程可以納入再裝修項目。

    三、墻體完成墻面抹灰或基層找平工程。

    四、內門、窗工程應完成設計文件規定內容，如預留洞口不安裝門、窗的，應標出預埋件的位置。

    五、給水、排水、供熱完成管道、設備安裝工程，并按規定進行通球、通水、灌水、壓力試驗。

    六、暗敷設的電氣線路按設計文件完成，并按規定進行絕緣、接地等必要的試驗。

    七、通風空調工程管道風口安裝到戶內。

    第六條  公共建筑工程完成本規定第四條、第五條規定項目內容，并取得《人防工程質量監督核定證書》、《電梯安裝質量監督核定證書》、并經過消防等部門的驗收。可由建設（監理）單位組織設計、施工單位驗收，向工程質量監督機構申報初裝修質量核定，經核定合格發給《建設工程初裝修質量核定單》，建設單位可對房屋進行出售、出租，使用單位可對初裝修工程進行再裝修，但工程不得交付使用。

    第七條  再裝修工程開工前，建設單位應按規定到工程質量監督機構辦理監督注冊手續，并繳納監督管理費。

    第八條  再裝修工程必須實行總承包負責制。分包單位的施工質量和有關施工技術資料、記錄，由總包單位負責整理、歸檔。

    第九條  單位工程再裝修完工后，由建設（監理）單位按規定申報再裝修項目質量核定，工程質量監督機構核定合格后，發給《建設工程再裝修竣工質量核定單》，可以交付使用，但使用部分必須與未進行再裝修的工程部位隔離，并設置安全防護。

篇6

公司認為，在實際施工中部分內容做了相應變更，洪先生也確認了增加項目。增加項目價款是9000余元，減少項目是4500余元。另外洪先生曾要求更換鈦合金移門，要另付差價432元。廚房吊頂板更換板材等，洪先生已付工程款6萬元，尚余3000元未付。所以，洪先生應當支付拖欠的裝修款總共為11500元。

洪先生則辯稱，當時口頭談的總價是6萬元全包，也就是預算單上的那些內容，實際施工沒有增加項目。自己現在已支付了6萬元，不欠裝修公司錢款。

法院經審理查明，洪先生分別在兩份項目變更表E簽字確認，增加的工程款是9000余元，而預算表中減少項目的總價款4900余元，應從中抵扣。

法院認為，合同約定工程總價6.3萬元，如有變更，此部分據實結算，并在預算表中明確約定各項目名稱及價款。洪先生辯稱雙方口頭約定6萬元全包，并無證據證明。洪先生已支付6萬元，合同內尚有3000元未付。對增加項目，洪先生確認為9000余元；預算表中減少項目的總價款4900余元，應從中抵扣。更換鈦合金移門、廚房吊頂、人造石等，因公司未能證明洪先生對此確認，也未能證明存在差價，故洪先生可以不必支付這部分款項。廚房花磚和墻紙定金，并非預算表中的內容，但洪先生曾簽字確認過，故此部分錢款應支付給甲公司。綜上，洪先生尚欠付7900余元。一審法院判決洪先生支付甲公司7900余元，二審維持原判。

【點評】遭遇變更須仔細核對

隨著公民法律意識的提升，在裝修前會簽訂書面的合同。但實際施工過程中，隨著業主需求的變化，往往會對施工材質和施工的內容進行變更。

根據我國合同法的規定，當事人協商一致可以變更合同。當事人對合同變更的內容約定不明確的，推定為未變更。所以，在變更施工材質和內容時，裝修公司應提供書面的變更簽證單，由業主對施工材質的價格、數量、內容進行確認。經過確認的變更內容，業主要支付相應的款項，如沒有經過業主同意，則業主可以拒絕支付相應的款項。據此法院認定雙方就上述施工內容的變化協商一致，最終判決洪先生還要支付裝修公司7900余元。

【提示】

在裝修過程中，業主應審核變更簽證單，對變更的內容進行仔細核對，以減少糾紛的發生。

【案例2】公司無姿質導致裝修推倒垂來。損失如何分擔？

王先生將自己購買的辦公用房委托某公司進行裝修施工。雙方簽訂了施工合同，并在施工說明中載明了工程的消防規范要求。完工后，王先生于2009年1月入住。2010年6月，公安局消防部門以裝修不符合消防安全為由責令立即改正。王先生不得不將辦公室一層頂部及二層部分地面拆除，重新進行符合消防要求的油漆噴刷并裝修。2011年，王某以“支付消防整改引起的二次裝修損失費6萬余元、賠償二次裝修期間辦公室租金損失7.5萬元”的請求將這家公司告上了法院。

公司則認為，裝修合同中約定鋼結構僅作防銹處理，沒有要求做防火處理，預、決算中也未包含防火處理費用，造成目前結果的責任在于王先生沒有及時對工程進行檢測。因此，不同意賠償任何款項。

法院經審理查明，2008年3月，王先生與該公司簽訂《建設工程施工合同》。隨后，雙方又簽訂《施工說明（一）》，其中載明：本建筑裝飾工程所使用的材料應按設計要求進行防火防腐和防蟲處理。施工中，該公司根據王先生要求進行了部分消防設施的施工。工程完工后，王先生于2009年1月入住，并將房屋出租。2010年6月，消防部門以搭建臨時建筑物不符合消防安全要求、鋼結構未經防火處理為由，責令王先生立即改正。王先生與租客達成協議由王先生收回房屋，進行消防整改及二次裝修，王先生不得收取該期間的租金等。

法院認為，王先生與裝修公司的裝修合同，因裝修公司未取得消防設施工程專業承包資質，該建設工程施工合同依法應確認無效。公司作為施工方，理應知曉相關消防安全要求并在實際施工中對鋼結構進行防火處理。因此，公司應對上述損失承擔責任。而王先生作為發包方對于該公司是否取得相應施工資質，未盡到審核義務，也應承擔一定責任。

經專業公司審計，王先生裝修損失費金額為3.2萬余元，公司應承擔80%，即2.6萬元。對于租金損失，審價機構認定重新裝修的工期為1個月，故法院認定由公司承擔租金損失為月租金25000元的80%即2萬元。據此，法院終審判決公司賠償王先生二次裝修的損失2.6萬元；賠償王先生租金損失2萬元。

【點評】裝修公司有無資質應注意審核

目前，隨著投資理財意識的增強，購買商鋪以及辦公用房的人日益增多。但辦公用房和商鋪相對于居住用房，對裝修有更高的消防和環保要求。如果未達到國家的相關法規規定，可能導致原有的裝修不符合國家標準而不得不重新裝修；也可能導致無法辦理營業執照、不能開業經營的狀況。

根據法律規定，承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的應認定無效。在本案中，王先生聘請的裝修公司因為未取得消防設施工程專業承包資質，該裝修合同應確認無效。王先生作為發包方對于該公司是否取得相應施工資質，未盡到審核義務，也應承擔一定責任。所以，法院根據工程實際情況酌情確定由公司承擔80%的損失、王先生自行承擔20%的損失。

【提示】

在簽訂裝修合同前，需要審核裝修公司的資質，以減少不必要的麻煩。

【案例3】老房翻新新舊疊加，責任如何厘清？

曹女士購買了一套帶裝修的二手房，因為原先的裝修比較陳舊，曹女士想重新裝修，出于經濟實惠的考慮，曹女士決定對原有的裝修部分拆除重裝。

于是，曹女士選定了一家裝修公司，雙方簽訂裝潢合同約定由該公司施工。施工結束并入住3個月后，曹女士發現房屋客廳及內陽臺墻面開裂等問題，裝修公司多次修理也未能解決問題，曹女士向法院提訟，要求公司賠償修復費用，并賠償因修復導致的搬家費、誤工費及修復期間在外租房的房租損失。

公司認為，在施工過程中發現房屋因年代久遠，內墻粉層本身水泥含量較低，必須鏟除老粉層，重新做粉層，否則會出現開裂起殼現象，裝修公司向曹女士提出過這個問題，但曹女士為了省錢拒絕接受該建議。公司告知曹女士必須辦理驗收結算手續后才能視為交房，但曹女士拒不進行驗收，還于2008年6月當晚以裝修已竣工為由從施工人員處收回該房鑰匙，強行要求施工人員撤離房屋。根據有關規定，工程未辦理驗收，曹女士提前使用或擅自人住，由此造成無法驗收或損失應由曹女士負責。據此，公司不同意曹女士的訴訟請求。

法院經審理查明，施工過程中，房屋原有木地板、木格柵、門窗均未做拆換。木地板由曹女士另行聘請人員進行打磨，后由裝修公司人員負責油漆。木格柵、門窗也由裝修公司重新進行了油漆。2008年6月，裝修公司完成房屋裝修施工。之后，曹女士一家人住，但是未辦理竣工驗收手續。

法院委托某房屋質量監測站對房屋裝修質量進行了鑒定。經現場勘查后認定：墻面、頂板粉刷起殼等主要由于原基層處理未能滿足相關要求引起；鋼窗框油漆脫落、銹蝕主要由原窗框銹蝕、未能按照相關技術要求清除導致；木地板色差主要為原表面磨光處理不平整、木材原存在色差，裝修公司上漆之時操作不規范是導致木地板色差問題的小部分原因，大部分原因還是在于地板本身質量問題和打磨工序的問題。經鑒定，修復工程款金額為2萬余元。

法院認為，當事人應當按照約定履行自己的義務。裝修公司負有按照合同約定標準進行施工的義務。現根據質量鑒定報告，除木地板外，經鑒定均系公司施工不規范導致，故曹女士的入住不能成為未經驗收的合法免責事由。鑒于房屋修復項目較多、影響較大，曹女士提出需在修復期間在外租房居住的主張較為合理，可以支持。曹女士遷出在外居住也確實會產生租金、搬場費用及誤工費用。法院據此判決裝修公司賠償曹女士修復費用2萬余元；房租損失、搬場損失及誤工損失共計5200元。

【點評】二手房裝修宜書面固定項目

篇7

乙方：_________

協議標的：甲方位于_________的居室，以下簡稱標的。

經雙方友好協商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協議。本補充協議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。

一、施工人員準則：

1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。

2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。

3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。

4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛生。

5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。

6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。

7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。

8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。

二、材料

9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收，由甲方認可簽字后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。

10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，并按照合同標定價格的雙倍

對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。

11.由于乙方提供材料質量、規格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量，規格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。

12.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。

13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料，且必須經過甲方的簽字同意。

14.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。

15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。

16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。

17.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸__________________)補交_________元的材料費，金額按實際工程量結算。

三、施工

18.乙方必須在工程交底日，即_________年_________月_________日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。

19.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓。

20.開始施工后，乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度，相關驗收單必須齊全，作為甲方各項驗收的參考之一。

21.在進行施工時，乙方有義務向甲方說明施工方式，并經過甲方確認后方可進行施工。如未經甲方確認，施工后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，并賠償由此而帶來的損失。

22.如果工程質量出現問題，甲方提出后，乙方應當立即改正。乙方未按照甲方要求及時改正的，依不同情況扣除支付工程款項。

23.如施工人員違反《裝修合同》和本補充協議，情況嚴重的，甲方有權提出更換工長或工人，乙方應當在甲方提出要求的第二天更換。

24.在進行設施、設備安裝時，應經過甲方確認安裝位置后方可進行。如未經甲方確認，在安裝后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改。

25.合同簽訂后如在施工過程中甲方提出設計修改意見及減少工程項目時，須提前與乙方聯系并通知乙方，在雙方簽訂《家庭居室裝飾裝修工程變更單》，并確定變更金額及相關手續后，方能進行該項目的變更和施工。

26.裝修垃圾，乙方施工人員必須清運至物業指定地點。垃圾清運費用已經含在工程款中，乙方不再單收。

27.在乙方進行電路施工時，應合理布線，經過相同位置的線路應采用同一管材或護套線包裹，施工長度按單條管線計算，不分別計算

28.瓷磚在鋪裝前必須完全浸泡12小時方可使用。

29.地磚采用勾縫劑勾縫，勾縫劑為_________牌_________型，由乙方提供且不再單獨收費。

30.涂刷標的居室內所有部位(包括客廳、主臥室、輔臥室、書房、儲物間、過道和涼臺)的墻漆、頂漆時，需鏟除原表面膩子的，乙方不再單獨收費;刷與面漆同品牌的底漆1遍，刷面漆2遍。

31.所有墻漆用_________色，色號_________，所有頂漆用_________色，色號_________。

32.在刷漆前，乙方應由甲方書面確認兌水比例，如未經甲方確認進行刷漆或技術使用不當，兌水超過_________%，甲方有權要求重新購買同樣型號的油漆重刷，有關一切費用均由乙方自行負責。

33.所有門及門套采用的原子灰為_________牌。

四、工程驗收

34.對于所有隱蔽工程，需甲方驗收簽字后，乙方施工人員才能進行后續施工。

35.工程的質量驗收按照《_________家庭裝飾工程質量驗收規定、《家庭居室裝飾工程質量驗收標準》執行。在工程質量保證期內，如因乙方的原因發生質量問題，乙方應負責完全修復。不能完全修復的，乙方應按相應部分的工程造價賠償損失。

36.甲方有權在乙方完工后對房屋進行空氣質量檢測，由國家認定的居室環境質量檢測單位獨立對甲方標的居室進行室內空氣質量檢測，并提交由該單位出具的檢測報告(包括甲醛，VOC等)給甲方。如檢測結果不合格，由乙方負責在規定的_________天內改善不合格項直至達到合格標準，所涉及的費用由乙方承擔。

五、付款

37.物業收取的裝修押金_________元由甲方墊付。甲方將從工程中期款中暫扣

_________元，若物業無罰款扣除則甲方全額返還;物業從押金中扣除的罰款，甲方將相應地從暫扣的_________元中扣除，剩余的返還乙方，不足的由乙方向物業補齊。甲方從工程中期款中暫扣的_________元與_________%的工程尾款相互獨立。

38.物業收取的裝修管理費_________。由于乙方責任延期造成的管理費增加部分應完全由乙方支付。同時，乙方應該交納辦理施工人員出入證的費用等。

39.乙方所做預算書應充分考慮甲方工程的各種實際工作量，工程款項的結算應實際發

生的工程長度(面積、體積)為準，而不是按工料使用量結算。按實際工程長度(面積、體積)發生的工程款在每項工程完工后經甲方驗收合格，以甲方的對質量和面積的書面簽字驗收做為支付工程款的依據。

40.如支付中期款時工程量發生變化，變更項目經驗收合格的在中期款中結算，其余的在竣工驗收時結算。如因施工工程質量或其他問題需與乙方共同進行檢驗或就雙方爭議的問題進行磋商，則可適當順延結款日期。

41.甲方在簽定合同時向乙方支付的訂金人民幣_________元計入裝修總費用，相應款項在支付首期款時扣除。

六、保修及其他

42.乙方承諾對整個工程進行3年的保修和終身維護，時間從工程竣工驗收日起計。乙方應在接到甲方報修電話的2小時內做出響應，在48小時內到達現場。如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，如甲方自行解決，則甲方支出的所有費用均由乙方支付。

43.工程完工后乙方必須交付甲方電氣竣工簡圖和上下水管線簡圖，標明導線規格、暗管走向和上下水管線、閥門、接口走向和位置，甲方簽收后方進行竣工結算。

44.未盡事宜，由雙方友好協商解決，協商不成的，提請相關部門仲裁解決。

45.本補充協議由甲、乙雙方與_________年_________月_________日在_________簽署。正本三份，甲乙雙方各執一份， _________一份，均具同等法律效應。雙方共同簽署起即日生效。

甲方(簽字)：_________ 乙方(蓋章)：_________

乙方代表(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

房屋裝修補充合同協議書范文二

發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)

經甲乙雙方平等協商，一致同意簽訂如下條款，作為合同的修改和補充。

一、對合同乙方承包范圍第(1)、(7)、(10)、點補充協議：

1、(1)乙方承擔正負零以下1.5(小于等于1.5)以上的工程的施工。

2、第(7)外墻漆為水性。

3、第(10)乙方僅負責施工中的保險費、衛生管理費，其它費用(如實驗室檢測費、技術管理人員工資等)以及所有稅費均由甲方負責。

(1)乙方只負責B棟施工，屋面剛性防水及所有施工資料、存檔資料及手續均有甲方負責。

二、對合同的第三條補充協議：

1、因物價上漲，甲方將原定700元/㎡改為 元/㎡向乙方支付工程承包款(現金結算)。

三、對合同八項第4條的補充協議：

(1)如因甲方手續未完善或其他原因導致乙方停工，甲方必須向乙方支付所有民工工資、機械費等其它所有損失。

一、本協議及附件均為合同不可分割部分，本補充協議與合同如有沖突，以本協議為準。

二、本協議一式兩份，經甲乙雙方簽字后立即生效。

甲方:

乙方：

年月 日

房屋裝修補充合同協議書范文三

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就房屋維修事項協商一致，訂立本合同。

一、甲方委托乙方維修的項目： 。

二、工程總金額： (形式：包工、包料、包工期、包質量)

三、付款方式：合同生效后，甲方預付給乙方70%的工程款，待工程竣工驗收合格后結清30%余款。

四、甲、乙雙方協商施工時間：20xx年 月 日。

五、為維修工程安全順利的進行，甲方應協助乙方：

1、提供必要的水、電等設施及其它方便。

2、提供安全場所存放工具和施工材料。

六、乙方為甲方的經營和利益出發，施工中做到：

1、按甲方安全制度出入施工區。

2、作業時間安排不影響甲方正常營業。

七、施工安全：乙方按有關規定采取嚴格的施工安全措施，承擔由于自身安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負責。凡在施工過程中發生安全責任事故或其他責任事故，均由乙方承擔責任。

八、保修工程：維修后的工程如果再出現發霉、滲漏問題，乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢，并承擔由于再次出現發霉、滲漏問題而引發的一切影響和經濟賠償的后果。如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現問題的，甲方有權另行委托他人維修，所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。

九、驗收標準：參照建筑施工的驗收規范予以確認，隨時接受甲方的檢查，并為檢查、檢驗提供便利條件，對甲方提出的問題，乙方應及時進行整改，維修工程結束后，由甲、乙雙方及被維修房屋的業主共同對工程進行驗收，驗收合格以三方簽字為準。在竣工驗收時，對于甲方或業主確認的尚未修復的工程質量問題，由乙方負責按甲方的要求繼續維修。

十、違約責任：

1、在合同有效期內，任意一方未經對方同意不得隨意終止合同。

2、處罰規定：任意一方因為違約而造成對方的經濟損失，必須給予賠償。

十一、合同未盡事宜，雙方協商后再作補充。

十二、該合同一式三份，甲方二份，乙方一份，簽字后生效。

篇8

1. 被告是否承擔違約責任？

篇9

案

情 為裝修房屋，戴先生與某裝飾裝修公司簽訂了家庭居室裝飾裝修工程施工合同。合同約定，裝飾裝修公司包工、包料。房屋內的所有木質材料均采用櫻桃木。合同雙方當事人中的任何一方違約，給對方造成損失的，由責任方賠償。超過約定的履行期限的，每延誤一天向相對方支付違約金100元。 房屋裝修完畢，裝飾裝修公司將房屋交付戴先生。戴先生持裝修所用的木材到相關部門鑒定，鑒定結論是所有木材都是樺木。戴先生入住了被裝修房屋，但向裝飾裝修公司表示只同意留用部分樺木裝修的家具，而對拒絕接受的部分，要求裝飾裝修公司按照我國消費者權益保護法的規定雙倍賠償3萬余元。 分歧意見 本案在審理過程中，合議庭對是否支持戴先生雙倍賠償的請求存在兩種意見： 第一種意見認為，裝飾裝修公司作為有裝修資質的承建單位，應當保證用材符合合同約定。戴先生作為消費者，在權益受到侵害時，按照我國消費者權益保護法的相關規定，應當得到不符合約定部分價款的雙倍賠償。 第二種意見認為，裝飾裝修公司在履行合同過程中，使用不符合約定的木材進行裝修，以賺取材料差價，給戴先生造成了經濟損失，應當按照我國合同法的相關規定，在不超出違約部分價款的范圍內支付戴先生違約金。 分

析 筆者同意第二種意見。 我國消費者權益保護法規定，經營者提供商品或者服務有欺詐行為的，應當按照消費者的要求增加賠償其受到的損失，增加賠償的金額為消費者購買商品的價款或者接受服務的費用的一倍。這就是法律規定的雙倍賠償制度。它的適用有著嚴格的限制條件：它只適用于消費者與經營者之間，當事人一方必須以消費為目的進行交易。它只適用于經營者存在欺詐的情形。本案符合第一項條件，但經營者是否構成欺詐？根據我國司法解釋的規定，欺詐指一方故意告知虛假情況或者隱瞞真實情況，而使對方做出錯誤意思表示的行為。可見，欺詐的成立以故意為前提，沒有故意，僅有過失不能成立欺詐。本案中，裝飾裝修公司作為專業的裝修人員，應當具有區分櫻桃木與樺木的能力，但是裝飾裝修公司沒有區分導致使用了錯誤的木料。可這只能證明裝飾裝修公司存在過失，卻不足以證明其存在故意。因此，本案不能適用雙倍賠償的法律制度。 戴先生與裝飾裝修公司簽訂的合同在性質上屬于我國合同法規定的承攬合同。承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。本案中，裝飾裝修公司雖然已經完成了裝修工程，但當其向戴先生交付時，戴先生卻因用材不符合合同約定而拒絕接收。交付是一方當事人向對方當事人移轉標的物的占有的行為。戴先生雖然入住了裝修房屋，但是其沒有接受裝修成果的意思，所以，裝飾裝修公司的行為不屬于交付。直至起訴時，裝飾裝修公司一直沒有將符合合同約定的房屋交付給戴先生，構成嚴重的履行遲延。 我國合同法規定，當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求法院或者仲裁機構予以適當減少。同時，合同法還規定，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。可見，我國合同法采用以補償性違約金為主的原則，即違約金的目的主要是補償當事人的損失，而不是懲罰當事人。同時，在損失的計算上，采用“可預見性”標準，違約方只賠償訂約時能夠預見到的對方當事人的損失，超出預見范圍的不予賠償。本案中，當事人約定的違約金為每遲延一天賠償違約金100元，嚴格按照這個標準計算，違約金的數額將遠遠超出裝飾裝修公司預期通過訂立合同所獲得的利益，也超出其能夠預見到的損失。因此，裝飾裝修公司有權要求降低違約金。 最終，法院判決，裝飾裝修公司退還戴先生裝修款1.5萬余元，支付違約金1.5萬余元。戴先生退還裝飾裝修公司用樺木制作的部分家具。

篇10

被告一：李某，男，漢族，XX年XX月XX日出生，住廣東省佛山市XXXXXXXXXXXXXX，身份證號碼：XXXXXXXXXXXX。

被告二：佛山市XX區XXXXX工程有限公司，住所：佛山市XXXXXXXXXXXXXX，注冊號：XXXXXXXXXXXX。

法定代表人：XXXX。

案由：建設工程合同糾紛

訴訟請求：

1、判令被告一立即向原告支付工程款XXXXXX元以及逾期支付的利息XXXX（利息以XXXXXX元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從XXXX年XX月XX日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止）；

2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任；

3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由：

XXXX年XX月XX日，被告一將其從被告二處承包的佛山市XXXX有限公司在XX工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市XX區XX金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市XXXX有限公司在XX工業園的車間B、C的金屬鋼結構工程。

《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為XXXX年XX月XX日。XXXX年XX月XX日，被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款XXXXXX元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

佛山市南海區人民法院

具狀人：霍某

XXXX年XX月XX日

合同糾紛民事起訴狀（二）

原告***，男，漢族，****年1月8日生，住武漢市江岸區***路****號****棟1單元1樓4號，聯系電話：1*****。

被告*****，男，漢族 ****年 月 日出生，住武漢市江岸區，聯系電話：1****。

訴訴請求：

1、請求判令被告向原告支付違約金37800元。

2、本案的訴訟費用由被告承擔。

事實和理由：

2014年8月14日，原告與被告簽訂《武漢地區住宅室內裝修工程施工合同》，該合同約定房屋裝修工期為：2014年8月14日起至2014年9月14日止，合同金額為：63000元，原告***按合同約定履行了相應的義務，但被告未按合同約定履行完畢自己的義務，即無故拖延工期，經原告多次口頭、電話和短信交涉被告仍不履行應盡之義務。被告之行為已嚴重侵犯了原告的合法權益，為此原告為維護自己的合法權益，特依法具狀貴院，懇請判如所請。

此致

武漢市江岸區人民法院

具狀人：

年 月 日

證據目錄

證據一、原告和被告簽訂的《武漢地區住宅室內裝修工程施工合同》

證明內容：原告與被告之間的合同關系以及雙方的權力與義務。

證據二、原告支付合同款項的銀行轉賬憑證

證明內容：原告依照合同約定履行了相應的義務。

合同糾紛民事起訴狀（三）

原告：西安XX旅行社有限責任公司

住所地：西安市XXX區XXXX號

法定代表人：XXX

職務：執行董事

電話：029—

被告：XX市XX旅行社有限責任公司

住所地：X省XX市XXX號

法定代表人：XXX

職務：總經理

郵編：XXXX

電話： 0935—

訴訟請求：

1、判令被告支付原告接待團款及違約金共計人民幣 元；

2、判令被告支付原告因追討團款而支付的費用 元；

3、判令被告承擔本案全部訴訟費用。

事實及理由：

**年**月**日， 被告委托原告接待團號為DT-0 的旅游團隊，雙方就此達成了委托接待協議，團隊行程為東線、華山、市內、延安五日游，先行支付部分團款，余款團隊返回后即付。團隊抵達后，原告全面履行了協議，完成了該團接待，接待質量良好，團款共計人民幣 元，被告已支付 元，尚余 元未付。**年**月**日該團按期返回。之后，被告一直拖延未支付剩余團款，經原告多次書面催告，并派專人上門催收，被告仍未支付。

鑒于上述事實，原告認為，被告違反合同約定，拒不履行付款義務， 其行為已嚴重侵害了原告合法權益，構成嚴重違約，理應承擔違約責任。故根據《合同法》及《民事訴訟法》之規定訴至法院，請求人民法院依法支持原告訴訟請求，維護原告的合法權益。

篇11

3一般裝修公司會對減項有約定，即如果業主要求對合同[2]約定的工程項目減項也需要支付該項目一定百分比的費用，這樣很多時候在裝修中如果業主修改裝修方案就會成為減項，而需要額外支付裝修公司費用，建議把此條款改為對裝修總款額的的約定，比如約定業主不能減項以使整個工程費用低于多少錢。

4對裝飾公司提供的設計方案要有詳細的設計樣圖。預算報價，客戶應該嚴格審定，如有可能找相關專家咨詢。如果委托裝飾公司選擇建材的話，裝飾公司一般會提供預選的材料樣品，客戶應該保存以便日后檢查對照。

5在簽訂合同時，應詳細注明施工工期、幾次驗收程序(包括材料、隱蔽工程、局部和整體驗收等)、詳細制作過程的說明、甲乙雙方各自提供的材料的明細表和日期等，同時還應約定好違約金的賠付比例。在約定裝修的材料標準時，一定要非常細致，包括外墻、內墻、頂棚、地面、廚房、衛生間、陽臺等，每個部位使用材料的品牌、型號都要清楚標明，不能籠統地用“國內名牌”、“國際名牌”之類的字眼。

6驗收方式可在合同上約定由政府質檢站來驗收，這樣你就可以不為請質檢站而另付費用。

7合同要由法定代表人簽訂，如有委托人的，需要復印委托書，同時向裝飾公司索要工商執照的復印件和資質證明的復印件，這兩個復印件都應該加蓋公司章，還要索要項目經理和工程負責人的身份證復印件或公司正式職工的工作證復印件以及聯系電話。

8交付的工程款要由業主親自交到公司財務，并索要建筑安裝專用發票，盡量防止出現其他人代收工程款的情況。

9工程完工后不同的項目有不同的保修期，客戶可依具體情況與公司商議，保留原證件或扣留部分工程款作為裝修的質量保證金，

10上述裝修合同有三種形式：即承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住戶自己包料，在裝修中還應注意以下幾種情況，裝修公司包料的，要向其索要購買的材料明細表、合格證、發票;業主自己包料的，選用的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明、有中文標志的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，禁止使用國家明令淘汰的裝修材料。

11另外，在裝修工程竣工后，空氣質量應符合國家標準，檢測不合格的，如屬承包人的責任，承包人應返工，并承擔相應損失。

12 預算項目變更時，雙方應該重新簽訂協議。

北京房屋裝修合同樣本(1)

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，雙方自愿簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條：工程概述

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、施工面積：

4、工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方簽認的工程報價單中單價位依據，按實際工程量結算;增減項目需經甲乙雙方協商確定單價簽認后生效，增減計施工、安裝項目。

5、雙方商定本工程20個工作日，乙方按時按質完成全部施工及安裝項目。即自20xx年7月10日起(工期以施工材料進場的第二天計)。

第二條：甲方工作

1、開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護和安放措施，若因甲方不采取必要的保護和安放措施而造成家具、陳設的損失由甲方承擔。

2、乙方提供施工所需的水、電等設施。

3、協助乙方辦理施工申請、審批等手續，并繳納物業管理處所收的一切費用。

4、工程質量、進度進行監督檢查，辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜。

5、按時、按質、按量提供施工所需?甲方采購的材料。

第三條：乙方工作

1、按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務;解決由乙方負責的各項事宜。

2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。

3、嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

4、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。

第四條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(1)《裝飾裝修工程材料預算清單元》。

2、工程驗收準，雙方同意參照(gb50327-XX)國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》規定。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4、質量監理部門：北京市建筑裝飾協會

5、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責;乙方采購的材料、設備、產品質量和施工質量均由乙方負責。

6、其它。

第五條：材料供應

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝修工程，非經甲方同意，不得挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責采購供應的材料、設備應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第六條：造價及付款方式

1、工程總造價：

2、付款方式：支票或現金

第七條：工程工期

1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金支付給甲方，直至工費扣完為止;如果因甲方原因而耽誤工期的，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方，完工期限按甲方耽誤的天數順延。

2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求昆明市建筑裝飾協會調解、處理。盡快解決糾紛，以繼續施工。

4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第八條：工程驗收

1、除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方應組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。工程質量驗收合格后，才能交付使用。

2、乙方通知甲方進行工序驗收或者竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，甲方逾期不予驗收的，視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，如果雙方同意，可以另定日期進行驗收。但完工期限按甲方耽誤的天數順延，因此給乙方增加的費用由甲方承擔。

第九條：其他事項

1、甲方

(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

(2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取不要的保護措施，均需與乙方辦理手續并承擔費用。

(3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向物業管理公司及所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打招呼，處理好鄰里關系。

2、乙方

(1)應主動出示企業營業執照、從業人員項目經理、工程監理資格證(中國建筑裝飾協會或廣東省建設廳頒發);如是下屬分支機構，須有上級公司出具的證明。

(2)指派(姓名)xxx為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

(3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞，滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必須盡快負責修復或賠償。

(4)在正常使用條件下，裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十條：違約責任

合同生效后，在合同履行期間擅自解除合同方，應按工程總價款(材料款除外)的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，按實際損失數額賠償。

第十一條：爭議解決

1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以向人民法院提起訴訟。

第十二條：合同的變更和終止

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

第十三條：合同生效

1、本合同和合同附件自雙方蓋章或簽字后生效

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件)一式2份。甲乙雙方各執壹份。

甲方(業主)： 乙方：(簽章)

日期：

北京房屋裝修合同樣本(2)

發包方(甲方)：承包方(乙方)：

北京市工商行政管理局監制

XX年三月修訂

使 用 說 明

1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本時止。

2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建筑業企業資質證書。

3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。

4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。

5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。

6、驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。

7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。

粘貼印花稅票處

北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款

發包方(以下簡稱甲方)：委托人(姓名)： 民族：住所： 身份證號：聯系電話： 手機號：

承包方(以下簡稱乙方)：營業執照號：住所：法定代表人： 聯系電話：委托人： 聯系電話：建筑資質等級證書號：

本工程設計人：

聯系電話：

施工隊負責人：

聯系電話：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

第一條 工程概況

1.1工程地點：

1.2工程裝飾裝修面積:

1.3工程戶型:

1. 4工程內容及做法(見報價單和圖紙);

1.5工程承包，采取下列第 種方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。

1.6工程期限 日(以實際工作日計算);

開工日期 年 月 日;

竣工日期 年 月 日。

1. 7工程款和報價單

(1)工程款:本合同工程造價為(人民幣) 金額大寫:

(2) 報價單應當以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據，根據市場經濟運作規則，本著優質優價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

(3) 報價單應當與材料質量標準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據。

第二條 工程監理

若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第三條 施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書

3.1施工圖紙采取下列第 種方式提供：

(1)甲方自行設計的，需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執一份,乙方執二份。

(2)甲方委托乙方設計的，乙方需提供施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書一式三份，甲方執一份，乙方執二份。

3.2雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325-XX)的要求。

3.3雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。

3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

第四條 甲方工作

4.1開工三日前要為乙方入場施工創造條件,以不影響施工為原則。

4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

4.3負責辦理物業管理部門開工手續和應當由業主支付的有關費用。

4.4遵守物業管理部門的各項規章制定。

4.5負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關系。

4.6不得有下列行為：

(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

(2)在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

(5)強令乙方違章作業施工的其他行為。

4.7凡必須涉及4.6款所列內容的，甲方應當向房屋管理部門提出申請，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位對改動方案的安全使用性進行審定并出具書面證明，再由房屋管理部門批準。

4.8施工期間甲方仍需部分使用該居室的，甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

4.9參與工程質量施工進度的監督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。

第五條 乙方工作

5.1施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。

5.2嚴格執行市建設行政主管部門施工現場管理規定：

(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙，不得拆改工程內的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面荷載，不得改動室內原有熱、暖、燃氣等管道設施。

(2)不得擾民及污染環境，每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產生噪聲的裝飾裝修活動。

(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。

(5)保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔。

第十四條 附則

14.1本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。

14.2本合同簽訂后工程不得轉包。

14.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充，但變更或補充減輕或免除本合同規定應當由乙方承擔的責任的，仍應以本合同為準。

14.4因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。

14.5乙方撤離市場的，由市場主辦單位先行承擔賠償責任;主辦單位承擔責任之后，有權向乙方追償。

14.6本合同履行完畢后自動終止。

第十五條 其他約定事項

甲方(簽字)： 乙方(蓋章)：

法定代表人：委托人：

年 月 日 年 月 日

市場主辦單位(蓋章)：

法定代表人：委托人：

聯系電話：

年 月 日

附表一

工 程 報 價 單序 號 項 目 單位 單價 數量 合計金額 工藝做法、用料說明

甲方代表(簽字蓋章)： 乙方代表(簽字蓋章)：

備注：此表用量較多企業可復印作為合同附件。

附表二

甲方供給工程材料、設備明細表序號 材料名稱 單位 品種 規格 數量 供應時間 供應驗收地點

甲方代表(簽字蓋章)： 乙方代表(簽字蓋章)：

備注：所供給的材料、設備須有經行政管理部門批準的專業檢驗單位提供的檢測合格報告。

附表三

乙方供給工程材料、設備明細表序號 材料名稱 單位 品種 規格 數量 供應時間 供應驗收地點

甲方代表(簽字蓋章)： 乙方代表(簽字蓋章)：

備注：所供給的材料、設備須有經行政管理部門批準的專業檢驗單位提供的檢測合格報告。

附表四

工程竣工驗收單

驗收時間： 年 月 日

工程名稱：工程地點：竣工驗收意見

甲方 簽字(蓋章)：

監理單位 簽字(蓋章)：

乙方 簽字(蓋章)：

備注：竣工驗收中，尚有不影響整體工程質量問題，經雙方協商一致可以入住，但必須簽訂竣工后遺留問題協議做為入住后解決遺留問題的依據。

附表五

家裝工程保修單

甲方甲方人 聯系電話

乙方法定代表人 聯系電話

家裝工程地址

開工日期 竣工日期

保修期限 自 年 月 日到 年 月 日

甲方代表(簽字蓋章)： 乙方代表(簽字蓋章)：

備注：

1、自竣工驗收之日起，計算裝飾裝修保修期為兩年，有防水要求的廚房、衛生間防滲漏工程保修期為五年;

篇12

承接方(乙方)：

工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

第一條：工程概況：

1、工程地址：

2、居室規格：房型 層(式) 室 廳 廚 衛

3、施工內容：詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖

4、委托方式：裝修房屋合同5、工程開工日期： 年 月 日

6、工程竣工日期： 年 月 日 工程總天數： 天

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》

1、材料款 元;

2、人工費 元;

3、設計費 元;

4、施工清運費 元;

5、搬卸費 元;

6、管理費 元;

7、稅金(4%) 元;

8、其它費用 元。

第三條：質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。

3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用，應另行計算。

4、質量檢查監督部門：市家居裝飾專業委員會。

5、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

第四條：材料供應

1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

2、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支

付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。由保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%，剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算(注：施工工費包括人工費)。

首付：材料款100% 元

施工工費50%合計 元

工期過半：施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元

如有增減竣工后一次結算。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工，驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

第六條：違約責任：

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第七條：爭議解決

1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

2、當事人不愿通過協商、調解解決的，或協商、調解解決不成

時，可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。

第八條：合同變更和終止

1、合同經雙方簽字生效后，雙方需嚴格遵守，任何一方需變更合同內容的，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視本合同解除。

第九條：合同生效

1、本合同雙方簽字后生效。

2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

甲方：

乙方：

年 月 日

【房屋裝飾裝修合同范本(二)】

發包方(簡稱甲方)：_______________

承包方(簡稱乙方)：_______________

根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況

1 、甲方裝飾住房系合法居住。

乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2 、裝飾施工地點：__區(縣)___路 ___號__樓___室。

3 、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

4 、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。裝飾裝修工程施工合同5 、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6 、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

其中：

材 料 費：______，人工費：______

管 理 費：______，設計費：______

垃圾清運費：______，稅金( 3.41 %)：____

其 他 費 用：______

經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

7 、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

二、關于材料供應的約定：

1 、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2 、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

3 、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4 、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關于工程質量及驗收的約定：

1 、本工程執行 DBJ08-62-97 《住宅建筑裝飾工程技術規程》、 DB31/T30-1999

《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2 、本工程由___方設計施工方案。

3 、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4 、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5 、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

6 、工程驗收。

甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

7 、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關于工程價款及結算的約定：

1 、工程款付款方式列下表：

付款時間 付款百分比 金額

對預算設計認可 簽訂合同之日 1000 元，第二次付款時扣除

合同簽訂后 開工前二至五天 65 % 元

施工過程中 工期進度過半 30 % 元

竣工驗收 當天 5 % 元

增加工程項目 簽訂項目變更表 100 % 元

注：裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。

2 、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

3 、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4 、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

六、其它事項

1 、甲方工作：

( 1 )甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

( 3 )如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。

2 、乙方工作：

( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

( 2 )指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

( 3 )未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任：

1 、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

2 、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3 、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

4 、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

八、糾紛處理方式：

1 、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向上海市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2 、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向

―――市仲裁委員會申請仲裁

―――人民法院提起訴訟。

(將不選定的解決方式劃出)

九、合同的變更和解除：

1 、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2 、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

十、其它約定：

1.

2.

3.

十一、 本合同一式 _____ 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

委托人： 法定代表人：

住 址： 地 址：

篇13

乙方：（承包人）

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其他有關法律法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的原則基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條

工程概況和造價

1．甲方裝飾裝修（以下簡稱裝飾）的住房系合法擁有。

甲方承諾有權對該住房進行裝飾，由此而產生的一切后果由甲方承擔責任。

乙方為經工商行政管理部門核準登記的企業。

2．裝飾施工地址：

。

3．工程室內面積????約?120

平方米。

4．裝飾施工內容：見附件一《工程預算單》。

5．承包方式????全包

。

6．總價款￥

元，人民幣（大寫）

元整。

合同簽訂生效后，如變更施工內容、材料，這部份的工程款應當按實計算。

7．工期：自

年

月

日開工

年

月

日竣工，工期

天。

8.甲方在裝修期間提供乙方門卡兩張暫用，裝修驗收完工后乙方歸還甲方卡兩張。

第二條

材料供應

1．乙方負責采購供應的材料、設備，應是符合設計要求的合格產品。乙方提供的材料、設備按時送達現場后，甲、乙雙方應辦理驗收交接手續。

乙方提供的材料、設備包括：瓷磚，大理石，文化石，地板，燈具，潔具，墻紙，金箔銀箔，藝術涂料，花格，五金，開關插座面板，玻璃鏡子，櫥地柜，集成吊頂，石膏線條，封窗戶，全房窗紗，廚房、衛生間、陽臺及過道地面使用全瓷地磚。詳情見下面：

乙方提供五金配件材料類：（1）陽臺不銹鋼水龍頭兩個；（2）不銹鋼花灑兩個、不銹鋼洗菜盆兩個；（3）主、次衛生間除洗臉柜各備一個不銹鋼水龍頭外，各備單獨不銹鋼水龍頭各一個；不銹鋼地漏各一個。（4）主、次衛生間均使用蹲便器。（5）五金配件等等均為不銹鋼材質。（6）補充：

乙方負責采購供應的材料：次衛生間玻璃磨砂推拉門一扇；乙方負責采購供應的材料：用595的3C雙層中空鋼化玻璃封沒有封的窗戶，及提供全房的成品紗窗；窗臺均為大理石臺面并圓外邊緣的邊角；乙方負責采購供應的材料防水材料、開關及插座面板（主次衛防水）、主、次衛生間及廚房集成吊頂、墻磚及地磚（地磚使用全瓷磚）、櫥柜、預留各類孔洞；提供照明燈具：多個筒燈、主次衛、廚房燈片；廚房玻璃推拉門、房門及衛生間鋁合金門和門吸；客廳及過道使用石膏線條，等等。

乙方提供材料：依現場的尺寸做三個房間的衣柜；玻璃背板酒柜一個；原餐廳位置改成隔斷加玻璃封閉式的書房兼客臥，玻璃上部朝客廳方向留一排空洞，等等。

2．乙方提供的材料、設備包括：水泥沙、磚頭、膠泥等泥工材料；木工板，石膏板等木工材料；水管線管電線等水電材料；油漆、墻漆材料；等等。

乙方提供的材料、設備，應提前??5

天通知甲方驗收。未經甲方驗收及不符合工程主材料報價單要求的，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。甲方不按時驗收，應視作驗收，但不免除乙方不按工程主材料報價單選購及使用材料所引起的責任。

3．施工中如甲方發現乙方提供的材料、設備有質量問題或規格差異，應及時向乙方提出。乙方仍表示使用的，由此造成工程質量問題，責任由乙方承擔。

4．甲方或者乙方提供的材料應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準》。

第三條

工程質量及驗收

1．本工程執行國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》和株洲市現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》。

2．本工程由??乙

方設計，提供施工圖紙一式??2

份，雙方各持一份。

3．由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4．在施工過程中，甲方提出變更修改設計、增減工程項目或者變更材料設備，須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行施工，因此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員或其他管理人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切后果，由甲方自負；給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

5．甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗通過，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延；復驗不通過，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

6．工程竣工后，乙方應通知甲方在七日內組織驗收。裝飾工程未經驗收或驗收不通過的，甲方有權拒收，乙方承擔返工及延期交付的責任。

7．工程竣工驗收通過，甲方付工程款見第五條，保修期按協商約定為??2

年，防水保修5年，乙方同時提供管線竣工圖等資料。保修期從竣工驗收通過簽字或蓋章之日算起。

8．室內空氣質量檢測費用的支付由甲乙雙方在本合同第十條中約定。

第四條

安全生產和防火

1．甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要保證電氣線路、燃氣管道、給排水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬于乙方責任，乙方負責修復或賠償。

2．甲、乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得擅自改變房屋承重結構，拆、改共用管線和設施。

3.簽訂本協議的目的是為了明確在施工過程中的乙方安全責任，即乙方在施工過程中要自行遵守高層房屋裝修安全規定，如在施工過程中發生任何安全問題，甲方概不負責，由乙方承擔全部責任。

第五條

工程價款及結算

1．雙方約定按下列方式支付工程款：合同簽訂后，在水、電、管線隱蔽工程及防水通過驗收，木工進場前：甲方支付給乙方總工程款的25%，當工期進度過尾(油漆工進場即施工完成80%)驗收合格后甲方即第二次付施工工資費60%，剩余15%尾款為保修金，

一次性付清給乙方。

2.

工程款雙方協商約定：

3.

第六條

施工配合

1．甲方工作：

（1）在裝飾施工前，向施工所在地的物業管理企業申報登記。

（2）甲方應在開工前三日全部或者部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

（3）做好施工中因臨時占用公用部位操作而影響鄰里關系等協調工作。

（4）工程開工前，甲方應將房屋分戶鑰匙交乙方保管。工程交付時，甲方提供新鎖，由乙方當場負責安裝后交付使用。

（5）施工所在地的物業管理企業如有收取押金的項目，甲方應予以先行支付。如在整個施工過程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業沒收，乙方應對被沒收部分進行全額賠償。

（6）甲方應告知施工所在地的物業管理企業有關物業管理的規定，以便乙方遵守執行。

2．乙方工作：

（1）在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓（地）面、墻面，發現問題應及時通知甲方，由甲方負責解決和協調。

（2）組織有甲方參加的施工圖紙或施工說明的現場交底。

（4）乙方負責清運施工中產生的垃圾，并按照物業管理企業指定的地點堆放。

（5）指派

為乙方駐工地代表，全權負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。如更換人員，乙方應及時通知甲方。

3．由于甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內容、裝飾材料及設備的，甲方應及時和乙方協商相應順延工期。

第七條

違約責任

1．因乙方原因致使工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或者返工。經過修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方應當承擔違約責任。

4．乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

5．乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的，應按材料、設備價款的雙倍賠償甲方。

第八條

糾紛處理方式

1．本合同在履行中或者在保修期內發生爭議，由當事人雙方協商解決。

2．

當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成的，按下列以下方式解決：

（1）向株洲市仲裁委員會申請仲裁。

（2）向株洲市人民法院提起訴訟。

第九條

合同的變更和解除

1．合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，辦理終止合同手續。

2．合同簽訂后任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

第十一條?其它約定事項。

1.電線全改使用指定品牌：金杯電線，聯塑套管。

2.水管全改使用指定品牌：偉星水管。

3、全包指包工包料，包料含水電材料、木工材料、泥工材料、墻漆及涂料材料、防水材料、封窗戶、全房窗紗、門，廚房地柜，廚房衛生間墻面磚，廚房、衛生間、陽臺及過道地面使用全瓷地磚、廚房衛生間鋁扣板吊頂、全房燈具、強化地板、五金等等（詳情見上面）。

4、補充：

。

第十條

附則

1．本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

2．本合同簽訂后，工程不得轉包。

3．本合同一式?2

份，甲、乙雙方各執一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

合同附件上均應有甲乙雙方的簽名及具體簽署日期。如企業另有合同附件的，其內容應當包括上列示范合同附件內容。

甲

方（簽章）：

乙

方（簽章）：

住

址：

住

址：

電

話：

電

話：

身份證號碼：

身份證號碼：

簽訂日期：

年